Descargar Formato Contrato de Arrendamiento de Obra
El arrendamiento de obra o contrato de obra es aquel por el que una de las partes se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio a cambio de un precio convenido.
(Copiar y pegar formato)
En la ciudad de _ _ _ _ _ _, a _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _.
REUNIDOS
El Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, mayor de edad, con credencial de elector núm. _ _ _ _ _ _ , vecino de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , con domicilio en calle _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _, de una parte; y el Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, mayor de edad, con credencial de elector núm. _ _ _ _ _ _ , vecino de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con domicilio en calle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, de otra, actuando en representación de la empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , acuerdan atendiendo a las siguientes:
CLÁUSULAS
I. Que el Sr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, es propietario de la finca siguiente (describir) que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de _ _ _ _ _ _ _ _ _, con el número _ _ _ _ _ _ _ del Libro __ _ _ _ _ _.
II. Que la empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ realizará las obras sujetándose a los Proyectos, Memoria, Planos, Pliego de condiciones realizadas por los arquitectos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, estando las partes conformes a los mismos.
III. La empresa contratista cobrará por la construcción la suma de $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), incluyendo en esa cantidad los gastos de materiales y maquinaria, cantidad que será pagada en entregas mensuales según lo dispuesto en el apartado siguiente.
IV. En el plazo de los _ _ _ _ _ primeros días de cada mes, la Dirección Facultativa de la obra expedirá acreditación del importe de la obra realizada durante el mes anterior, cantidad que deberá ingresar el Sr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a la empresa contratista en la Entidad Bancaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, sucursal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, número de cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
V. La obra será ejecutada en el plazo de _ _ _ _ _ meses, a contar desde la fecha de firma de este contrato.
VI. Si a la finalización del plazo anterior, la obra no estuviese terminada, la empresa contratista deberá de pagar la sanción de $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por día en que incurra en demora.
VII. La empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ es responsable del trabajo realizado por las personas que ocupare en la obra.
VIII. La empresa contratista deberá cumplir las leyes laborales en relación al personal contratado.
IX. La empresa contratista deberá dejar preparada la obra para que el C. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pueda al término de la obra llevar a cabo la conexión de las acometidas de los servicios de luz, gas…
X .El Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ puede desistir de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando a la empresa contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiere obtener de ella.
XI. Si la empresa contratista incumple totalmente la realización de las obras, podrá rescindirse el contrato, debiendo dicha empresa indemnizar a C. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de los daños y perjuicios.
XII. Todos los gastos derivados del presente contrato correrán a cuenta de la empresa contratista.
XIII. Para cualquier problema acerca del cumplimiento de este contrato, se someten ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, renunciando expresamente al fuero propio.
Dando fe, firman las partes el presente contrato de Obras, en la fecha arriba indicada.
_____________________ ______________________
ARRENDADOR ARRENDATARIO
_____________________ ______________________
TESTIGO TESTIGO
_____________________________________________
AVISO DE USO DE INFORMACIÓN: La información aquí proporcionada, así como, la reproducción y uso que se le pueda dar a ésta, queda bajo la responsabilidad del usuario. Así también, para el uso de la información anterior, recomendamos la asesoría de un profesionista especialista en el área en cuestión, quedando así exentos de cualquier consecuencia legal y/o jurídica que se pueda presentar.